追讨合同款
网友" 朱雷磊 ": 事件大致经过: 甲方委托乙方(我司)开发一套IT系统,总价235000元,合同约定自签订之日(2023年9月3日)起5个工作日内支付首笔款项百分之40(94000元),甲方电话中说控股集团的资金在做审计,需要冻结几天时间,之后才能到账,需要先开始开发。因项目总金额较小,所以乙方便在资金未到位时开始了开发(电话内容未录音),如今已开发完毕(过程文档和微信群记录可以提供),但甲方尚未进行结款。目前甲方业务出现问题,公司处于暂停运营状态,总经理和项目相关人员均已离职。 诉求: 乙方需要追讨合同首笔款项94000元,后续款项视甲方业务情况另行商定。请问这种情况,法律上是否支持?
官方回复:
需要看你们的合同的约定,如果没有特别情况,正常是可以主张要求付款的。可以起诉。
江苏交通事故
网友" 蔡庆宇 ": 家人骑三轮车撞死一位76岁农村户口老人。与死者家属协商中,想咨询一下具体赔偿能有多少钱!还有江苏交通事故赔偿不分农村户口跟城镇户口区别了吗
现在不区分城镇农村,都一样赔偿。76岁死亡赔偿金28万多,丧葬费5万多。
工程违建索赔
网友" 齐 ": 甲方未取得相应证件,我方承包,因政府原因导致停工,我方是知道未取得相关证件,在第一次监理例会中就提出来了,并以书面文字上报,内容为:甲方未取得相应证件,图纸也不全,甲方愿意承担因此造成的罚款,损失,返工等。停工前后,多次给甲方致函。停工前项目施工已主体封顶,现因业主给政府施压,政府想让复工,目前手续还未办下来,我方现在申请停工期间相关的索赔,是否成立。
建设工程施工合同纠纷中,因为发包人未取得建设工程规划许可证等规划审判手续的,可以请求法院认定合同无效。按照你的描述,停工也不是你方造成的,可以主张停工期间的窝工损失。
经济补偿金
网友" 刘先生 ": 公司转让,员工解除工作关系,经济补偿金如何计算 本人工资超3倍平均工资,工龄28年
你啊 你的问题涉及两个计算问题,第一个跨2008年《劳动合同法》施行,第二个高于社平三倍工资。不同地区规定不一样。你的劳动合同解除原因可与理解成客观情况发生重大变化,以2008年为界限,分别计算2008年之前的工龄和2008年之后的工龄,按照三倍工资标准分别计算具体年限,然后再相加。
合同纠纷
网友" 小蚂蚁 ": 对方不还钱,找不到人,怎么起诉?
你手里现在有什么证据材料?根据你的描述,你们之间可能是一个借款纠纷。这种案件需要证明双方有借款合意,就是需要证明你们之间有借款的事实,然后再根据银行转账流水等确定现在欠款的本息,再准备起诉。 找不到人也是可以起诉的,法院可以缺席审理,等拿到判决书可以申请强制执行,法院可以直接划扣被告名下财产,如果被告没有钱,最终会被列入失信被执行人名单,也就是老百姓口中常说的黑名单,后果是限制高消费、限制高铁出行等等。
南京明律律师网
地址:南京市玄武区长江路99号长江贸易大楼20、21楼
上门请预约
本站网址寓意:sos-求助 laws-法律 Copyright © 2024 南京明律律师网 版权所有 苏ICP备2022041786号
XML地图